{"id":3246,"date":"2021-03-30T09:25:11","date_gmt":"2021-03-30T07:25:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mek-law.de\/?p=3246"},"modified":"2021-03-30T09:25:11","modified_gmt":"2021-03-30T07:25:11","slug":"wie-ist-der-entschaedigungsanspruch-nach-%c2%a7-642-bgb-zu-bemessen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mek-law.de\/en\/2021\/03\/30\/wie-ist-der-entschaedigungsanspruch-nach-%c2%a7-642-bgb-zu-bemessen\/","title":{"rendered":"Wie ist der Entsch\u00e4digungsanspruch nach \u00a7 642 BGB zu bemessen?"},"content":{"rendered":"<p><strong>OLG Celle, Urteil vom 04.03.2020 &#8211; 7 U 334\/18<\/strong><\/p>\n<p><strong>BGH, Beschluss vom 04.11.2020 &#8211; VII ZR 45\/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zur\u00fcckgewiesen)<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Das OLG Celle besch\u00e4ftigt sich in diesem Urteil mit der Frage, wie der Entsch\u00e4digungsanspruch nach \u00a7 642 Abs. 1 BGB in Bezug auf die vorgehaltenen, aber unt\u00e4tigen Arbeitskr\u00e4fte des Auftragnehmers zu bemessen ist.<\/p>\n<p>Die Beklagte hatte die Kl\u00e4gerin mit Bauarbeiten im Rahmen der Errichtung eines Fachmarktzentrums beauftragt. Da der Auftraggeber eine nach \u00a7 648a BGB a.F. (jetzt \u00a7 650f BGB) geforderte Sicherheit nicht stellte, k\u00fcndigte der Auftragnehmer den Vertrag. Der Auftragnehmer stellte dem Auftraggeber nach der K\u00fcndigung die Schlussrechnung. Diese enthielt unter anderem Kosten f\u00fcr vorgehaltene Arbeitskr\u00e4fte, die aufgrund eines Stillstands unt\u00e4tig bleiben mussten. Der Auftragnehmer hat nicht die bei ihm angefallenen Lohnkosten in Ansatz gebracht, sondern auf \u00fcbliche Stundens\u00e4tze\/Einheitspreise abgestellt.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Urteil<\/strong><\/p>\n<p>Nach Ansicht des OLG Celle ist diese Berechnungsweise verfehlt. Die Betr\u00e4ge, die der Auftragnehmer in Rechnung stellt, wenn er auf Stundenlohnbasis abrechnet, sind im Rahmen des Schadensersatzbegehrens nicht ma\u00dfgeblich. Der Schaden des Auftragnehmers besteht darin, dass er seine Mitarbeiter bezahlen musste, obwohl diese keine Gegenleistung (Arbeitsleistung) erbracht hatten.<\/p>\n<p>Bei dem Anspruch aus \u00a7 642 BGB handle es sich um einen verg\u00fctungs\u00e4hnlichen- und nicht um einen Schadensersatzanspruch. Dem Auftragnehmer soll eine Entsch\u00e4digung daf\u00fcr gew\u00e4hrt werden, dass er w\u00e4hrend der Dauer des Verzugs Kapital und Arbeitskr\u00e4fte vorhalten muss, ohne dass der Werklohn daf\u00fcr einen Ausgleich verschafft. Ma\u00dfgeblich f\u00fcr die H\u00f6he des Entsch\u00e4digungsanspruchs aus \u00a7 642 BGB ist die dem Vertrag zugrunde liegende Kalkulation des Auftragnehmers. Nach neuerer BGH-Rechtsprechung enth\u00e4lt der Entsch\u00e4digungsanspruch auch die auf die vorgehaltene Leistung entfallenden allgemeinen Gesch\u00e4ftskosten und Wagnis und Gewinn (BGH, Urteil vom 26.10.2017 &#8211; VII ZR 16\/17).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Praxistipp<\/strong><\/p>\n<p>Macht der Auftragnehmer Entsch\u00e4digung aufgrund von AG-seitigem Mitwirkungsverzug geltend, endet die Pr\u00fcfung des Auftraggebers nicht nach der Behinderungsanzeige. Vielmehr ist auch zu pr\u00fcfen, wie der Entsch\u00e4digungsanspruch kalkuliert wird. In der Praxis kommt es regelm\u00e4\u00dfig vor, dass es sich Auftragnehmer \u201eleicht machen\u201c und f\u00fcr die Dauer von Stillstandzeiten pauschal Stundenlohnarbeit der unt\u00e4tigen Arbeitskr\u00e4fte in Rechnung stellen.<\/p>\n<p>Nach der hier besprochenen Entscheidung des OLG Celle sind solche Berechnungsweisen nicht zul\u00e4ssig. Die Bemessung des Entsch\u00e4digungsanspruchs ist anhand der Kalkulation des Auftragnehmers vorzunehmen. Kann dies nicht anhand einer Urkalkulation erfolgen, sind die dem Auftragnehmer aufgrund des Stillstands entstandenen Kosten schl\u00fcssig darzulegen. Das Gericht hat dann eine Abw\u00e4gungsentscheidung zu treffen, wobei nach \u00a7 287 ZPO gesch\u00e4tzt werden kann.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Rechtsanwalt Philipp Schlemmer<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>OLG Celle, Urteil vom 04.03.2020 &#8211; 7 U 334\/18 BGH, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-3246","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-allgemein"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.2 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Wie ist der Entsch\u00e4digungsanspruch nach \u00a7 642 BGB zu bemessen?<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.mek-law.de\/en\/2021\/03\/30\/wie-ist-der-entschaedigungsanspruch-nach-\u00a7-642-bgb-zu-bemessen\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:locale:alternate\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Wie ist der Entsch\u00e4digungsanspruch nach \u00a7 642 BGB zu bemessen?\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"OLG Celle, Urteil vom 04.03.2020 &#8211; 7 U 334\/18 BGH, [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.mek-law.de\/en\/2021\/03\/30\/wie-ist-der-entschaedigungsanspruch-nach-\u00a7-642-bgb-zu-bemessen\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"MEK | Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in Munich &amp; Frankfurt\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2021-03-30T07:25:11+00:00\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"admin\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"admin\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"2 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/www.mek-law.de\/2021\/03\/30\/wie-ist-der-entschaedigungsanspruch-nach-%c2%a7-642-bgb-zu-bemessen\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.mek-law.de\/2021\/03\/30\/wie-ist-der-entschaedigungsanspruch-nach-%c2%a7-642-bgb-zu-bemessen\/\"},\"author\":{\"name\":\"admin\",\"@id\":\"https:\/\/www.mek-law.de\/#\/schema\/person\/c2f3213aa109e57ec6e3ee55b0fc0fe2\"},\"headline\":\"Wie ist der Entsch\u00e4digungsanspruch nach \u00a7 642 BGB zu bemessen?\",\"datePublished\":\"2021-03-30T07:25:11+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.mek-law.de\/2021\/03\/30\/wie-ist-der-entschaedigungsanspruch-nach-%c2%a7-642-bgb-zu-bemessen\/\"},\"wordCount\":429,\"commentCount\":0,\"articleSection\":[\"Allgemein\"],\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/www.mek-law.de\/2021\/03\/30\/wie-ist-der-entschaedigungsanspruch-nach-%c2%a7-642-bgb-zu-bemessen\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.mek-law.de\/2021\/03\/30\/wie-ist-der-entschaedigungsanspruch-nach-%c2%a7-642-bgb-zu-bemessen\/\",\"url\":\"https:\/\/www.mek-law.de\/2021\/03\/30\/wie-ist-der-entschaedigungsanspruch-nach-%c2%a7-642-bgb-zu-bemessen\/\",\"name\":\"Wie ist der Entsch\u00e4digungsanspruch nach \u00a7 642 BGB zu bemessen?\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.mek-law.de\/#website\"},\"datePublished\":\"2021-03-30T07:25:11+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/www.mek-law.de\/#\/schema\/person\/c2f3213aa109e57ec6e3ee55b0fc0fe2\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.mek-law.de\/2021\/03\/30\/wie-ist-der-entschaedigungsanspruch-nach-%c2%a7-642-bgb-zu-bemessen\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.mek-law.de\/2021\/03\/30\/wie-ist-der-entschaedigungsanspruch-nach-%c2%a7-642-bgb-zu-bemessen\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.mek-law.de\/2021\/03\/30\/wie-ist-der-entschaedigungsanspruch-nach-%c2%a7-642-bgb-zu-bemessen\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Startseite\",\"item\":\"https:\/\/www.mek-law.de\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Wie ist der Entsch\u00e4digungsanspruch nach \u00a7 642 BGB zu bemessen?\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.mek-law.de\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.mek-law.de\/\",\"name\":\"MEK | Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in Munich & Frankfurt\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/www.mek-law.de\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.mek-law.de\/#\/schema\/person\/c2f3213aa109e57ec6e3ee55b0fc0fe2\",\"name\":\"admin\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/c0d9b27c4c44f6a9cc7ee909fbd898cfd6b313730ed70eda93b3fc150e7bf906?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/c0d9b27c4c44f6a9cc7ee909fbd898cfd6b313730ed70eda93b3fc150e7bf906?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/c0d9b27c4c44f6a9cc7ee909fbd898cfd6b313730ed70eda93b3fc150e7bf906?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"admin\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.mek-law.de\"],\"url\":\"https:\/\/www.mek-law.de\/en\/author\/admin\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Wie ist der Entsch\u00e4digungsanspruch nach \u00a7 642 BGB zu bemessen?","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.mek-law.de\/en\/2021\/03\/30\/wie-ist-der-entschaedigungsanspruch-nach-\u00a7-642-bgb-zu-bemessen\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"[:de]Wie ist der Entsch\u00e4digungsanspruch nach \u00a7 642 BGB zu bemessen?[:] - MEK | Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in Munich & Frankfurt","og_description":"OLG Celle, Urteil vom 04.03.2020 &#8211; 7 U 334\/18 BGH, [&hellip;]","og_url":"https:\/\/www.mek-law.de\/en\/2021\/03\/30\/wie-ist-der-entschaedigungsanspruch-nach-\u00a7-642-bgb-zu-bemessen\/","og_site_name":"MEK | Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in Munich & Frankfurt","article_published_time":"2021-03-30T07:25:11+00:00","author":"admin","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"admin","Est. reading time":"2 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.mek-law.de\/2021\/03\/30\/wie-ist-der-entschaedigungsanspruch-nach-%c2%a7-642-bgb-zu-bemessen\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.mek-law.de\/2021\/03\/30\/wie-ist-der-entschaedigungsanspruch-nach-%c2%a7-642-bgb-zu-bemessen\/"},"author":{"name":"admin","@id":"https:\/\/www.mek-law.de\/#\/schema\/person\/c2f3213aa109e57ec6e3ee55b0fc0fe2"},"headline":"Wie ist der Entsch\u00e4digungsanspruch nach \u00a7 642 BGB zu bemessen?","datePublished":"2021-03-30T07:25:11+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.mek-law.de\/2021\/03\/30\/wie-ist-der-entschaedigungsanspruch-nach-%c2%a7-642-bgb-zu-bemessen\/"},"wordCount":429,"commentCount":0,"articleSection":["Allgemein"],"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/www.mek-law.de\/2021\/03\/30\/wie-ist-der-entschaedigungsanspruch-nach-%c2%a7-642-bgb-zu-bemessen\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.mek-law.de\/2021\/03\/30\/wie-ist-der-entschaedigungsanspruch-nach-%c2%a7-642-bgb-zu-bemessen\/","url":"https:\/\/www.mek-law.de\/2021\/03\/30\/wie-ist-der-entschaedigungsanspruch-nach-%c2%a7-642-bgb-zu-bemessen\/","name":"Wie ist der Entsch\u00e4digungsanspruch nach \u00a7 642 BGB zu bemessen?","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.mek-law.de\/#website"},"datePublished":"2021-03-30T07:25:11+00:00","author":{"@id":"https:\/\/www.mek-law.de\/#\/schema\/person\/c2f3213aa109e57ec6e3ee55b0fc0fe2"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.mek-law.de\/2021\/03\/30\/wie-ist-der-entschaedigungsanspruch-nach-%c2%a7-642-bgb-zu-bemessen\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.mek-law.de\/2021\/03\/30\/wie-ist-der-entschaedigungsanspruch-nach-%c2%a7-642-bgb-zu-bemessen\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.mek-law.de\/2021\/03\/30\/wie-ist-der-entschaedigungsanspruch-nach-%c2%a7-642-bgb-zu-bemessen\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Startseite","item":"https:\/\/www.mek-law.de\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Wie ist der Entsch\u00e4digungsanspruch nach \u00a7 642 BGB zu bemessen?"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.mek-law.de\/#website","url":"https:\/\/www.mek-law.de\/","name":"MEK | Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in Munich & Frankfurt","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.mek-law.de\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.mek-law.de\/#\/schema\/person\/c2f3213aa109e57ec6e3ee55b0fc0fe2","name":"admin","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/c0d9b27c4c44f6a9cc7ee909fbd898cfd6b313730ed70eda93b3fc150e7bf906?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/c0d9b27c4c44f6a9cc7ee909fbd898cfd6b313730ed70eda93b3fc150e7bf906?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/c0d9b27c4c44f6a9cc7ee909fbd898cfd6b313730ed70eda93b3fc150e7bf906?s=96&d=mm&r=g","caption":"admin"},"sameAs":["https:\/\/www.mek-law.de"],"url":"https:\/\/www.mek-law.de\/en\/author\/admin\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.mek-law.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3246","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.mek-law.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.mek-law.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mek-law.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mek-law.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3246"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.mek-law.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3246\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.mek-law.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3246"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mek-law.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3246"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mek-law.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3246"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}